История строительства моего дома

А что тут не видно что ли? Рукожопство при установке полное - сколы, неточные пропилы.
http://www.forum-volgograd.ru/attachment.php?attachmentid=220651&d=1487698784

 

А вы еще и с ПЕ конкурировали там? Демпинг серьезная вещь! На нем не заработаешь!

это шедевр!!!!!
Простите не удержался....

 

Как вообще можно получить такие... сколы? Сижу, пытаюсь представить, не получается

 

туже сижу и думаю, может фрезу вверх если не ровно тащить, она цепляется за край ламинации и отдирает ее куском

 

Сама фреза , скорее всего, была затуплена.

 

3aвулoн, pe2x, 99999,

 

Doll@r,
А нафига вы вообще брали допы в качестве неустойки, да еще до того как был сделан основной объем работ?
Надо было закончить основные работы и подвести черту. А потом уже решать что делать с неустойкой, с её размерами и формой выплаты. Может и забить на нее, или оставить этот вопрос до лучших времен.
Тем более, что вы видели, что у подрядчика финансовые проблемы, и новый объем работ ему потянуть сложно. А значит он скорее всего будет экономить буквально на всем. Плюс психологически, допы в счет неустойки с точки зрения подрядчика как бы работа забесплатно.

Суды это конечно хорошо, но судья вам дом не построит и деньги по неустойке не заплатит. Если у подрядчика проблемы с финансами, то там может оказаться что вы будете 10-м в очереди.

 

имя, да просто таких людей нельзя к чистовой отделке допускать. Потому что им функционал много главнее эстетики. Не задевает - хорошо, а то что врезано коряво - так "не стрелять" же. У меня отец такой. Я его беру себе в помощники когда надо выполнить грубую работу. Отделку сам. Ибо знаю, что испортит и даже не поймет в чем проблема - ему на внешний вид покласть, а меня бесить будет. Как ТС тут. И я его понимаю.

 

Doll@r, давай больше фоток

 

А сколько квадратов в доме-то вообще? И регистрировали ли строение?

 

Я вроде все прочитала, но главного не поняла. Почему, конкретно по какой причине, ПЕ ниасилил стройку. Ведь летом-осенью 2015 года активного противостояния еще не было, но в какой-то момент что-то пошло не так.
Теперь-то стройка стоит из-за отрытой войны, это понятно. Все эти кривые двери и откосы - это уже компенсация за сорванные сроки. А почему они сорвались?

---------- Сообщение добавлено 27.02.2017 17:40 ----------

Хочу понять степень вины фигурантов.

 

Бета, потому что пе не заплатили на другой стройке. деньги кончились, строить не за что, сроки срываются. договорились, в виде неустойки тс должен был получить доп.работы, оплатив только материалы на них. тс оплатил эти материалы, но работы либо не выполнены, либо сделаны хреново. я так понял

 

+1 млн. Ну через одного им об этом говорят. Юра тот понял, раскланялся ушел из темы, а sema продолжает здесь позорится.

 

да он просто жгет напалмом)))

 

У меня вопрос к ТС. Скажите, а почему Игорю не хватило средств закончить объект? Дополнительные фишки/бонусы съели ресурсы или все таки было недофинасирование? Материал подорожал? Вы то наверняка знаете ответ. Ведь так не бывает что он взял ваши деньги и "проел".

 

утут не понял. у ПЕ материалы стоят 60тр.+работа. У сборной форума все вместе вышло в 12500. КАК ТАК??

 

Скажите, а Игорь в качестве тех. надзора был и оказывал консалтинг или в качестве исполнителя?

 

фреза тупая у них была.

 

Так бюджеты (кошельки) разные у строек

 

barracuda, должны быть. А как по факту - неизвестно.

 

кто знает?

 

конечно. А как-то может быть иначе? Он должен был повторно оплатить одну и ту же работу?

 

кто о чем, а я о своем спрошу, если можно. Doll@r, то, что на фото стропильной системы тут в теме выше - не удаленная кора? а от жука и прочих пожаров дерево пропитывали?

 

С попкорном читал тему. Вот эта цитата пока самая забойная за 20 с лишним страниц

---------- Сообщение добавлено 27.02.2017 18:37 ----------

Чтобы не подписывать, подрядчик сначала должен направить письма и акты. В данном случае этого не было. Так что эта отмазка вообще не причём в данном вопросе. Просрочка огромная уже, в любом случае, подтверждена. Объект точно не построен, как некоторые говорят.

 

Ждем. Если можно, не затягивайте пожалуйста, у меня настойка кончается

 

Doll@r, окна на фото... пулемет Максим идет в подарок от архитектора?

ступеньки да. зачот.